Veille juridique du CDG13
1.3M views | +453 today
 
Scooped by Service Juridique CDG13
onto Veille juridique du CDG13
January 19, 2024 7:47 AM

Du nouveau pour le forfait mobilité durable des agents

Du nouveau pour le forfait mobilité durable des agents | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le forfait mobilité durable pouvant être versé dans la territoriale devrait être étendu, selon un projet de décret qui sera présenté lors du prochain CSFPT le 24 janvier 2024. Le texte prévoit que les agents utilisant un transport collectif gratuit pour leurs trajets domicile-travail, puissent désormais en bénéficier.

No comment yet.
Veille juridique du CDG13
Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
Your new post is loading...

Tags

Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 8:07 AM

Crise agricole : les régions et les chambres montent en première ligne

Face à une crise agricole exceptionnelle liée à la sécheresse de l'été, régions et chambres d'agriculture prennent le relais du gouvernement, après le lancement de son plan d'urgence d'un milliard d'euros. Au-delà des problèmes de trésorerie, les régions s'investissent de plus en plus dans les équipements hydrauliques. Longtemps cantonnées à un rôle de cofinanceur, elles s'imposent sur les enjeux d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. 

 
No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 8:04 AM

Verdissement de la commande publique : un guide pratique accompagne l’entrée en vigueur des nouvelles obligations

Depuis le 22 août 2026, les acheteurs publics et les autorités concédantes doivent intégrer de manière systématique des considérations environnementales et sociales (montant égal ou supérieur au seuil européen) dans leurs procédures, tant au niveau des critères d'attribution que des clauses d’exécution. Pour les accompagner, dans cette nouvelle étape de prise en compte du développement durable dans la commande publique - actée par l'article 35 de la loi dite "Climat et résilience" -, la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy vient de mettre en ligne un guide pratique dédié (pour la partie contrats de concession) du Conseil national de la commande publique. 

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 8:02 AM

Feux de forêt de l’été : derrière l’accélération des permis de construire, la question de la responsabilité des maires se pose

Après les mégafeux qui ont ravagé la Gironde et les Landes cet été, le gouvernement veut accélérer la reconstruction des bâtiments détruits. Mais pour les maires, pouvoir délivrer des permis pour reconstruire à l’identique ne règle pas leur principale difficulté : peut-on reconstruire au même endroit lorsqu’un risque d’incendie s’est matérialisé ? Le point avec l’avocat Camille Mialot.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 8:00 AM

Rappel - L’attestation d’honorabilité devient obligatoire pour les professionnels intervenant auprès d’enfants handicapés

Depuis le 1er septembre, l’attestation d’honorabilité est obligatoire sur tout le territoire pour les personnes intervenant auprès d’enfants en situation de handicap, dans un établissement ou un service médico-social. Cette obligation était déjà en vigueur dans 7 régions depuis le mois d’avril.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:56 AM

PLF 2027 : les grandes villes prêtes au bras de fer pour financer la transition écologique

Prête à contribuer au redressement des comptes publics, France urbaine a toutefois prévenu, lors d’une conférence de presse le 8 septembre, qu’elle refusait de voir cet effort réduire davantage la capacité des grandes villes et des métropoles à financer la transition écologique. L’association réclame donc un plafonnement des ponctions à 2 % des recettes de fonctionnement ainsi que de nouvelles ressources pour les transports.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:54 AM

Difficultés d'accès aux immeubles pour les agents des collectivités territoriales et agents recenseurs

Conformément à l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les parties communes sont des « parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que les parties communes d'un immeuble d'habitation constituent des lieux privés (à titre d'exemple, Cour de Cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-82.115).

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:51 AM

Santé - Vaccination : nouveau cadre d'habilitation des centres

Décret n° 2026-854du 9 septembre 2026 relatif à l'habilitation des établissements et organismes comme centres de vaccination
>> Ce décret permet d'habiliter des collectivités territoriales comme centres de vaccination. Il prolonge également la durée de l'habilitation de trois à cinq ans.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:48 AM

Périscolaire : les réflexes à adopter en cas de dénonciation d’agressions sexuelles

Comment réagir face à une dénonciation d’agressions sexuelles au préjudice d’un enfant mineur confié à un centre d’accueil de loisirs ? Réponses de Lorène Carrère et Marlène Joubier, avocates associées au cabinet Seban et associés.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:44 AM

Une erreur dans la fixation de l’IFSE individuelle ouvre droit à un rétablissement rétroactif

Lorsque le régime indemnitaire de référence comprend deux parts, la collectivité doit également décomposer l’indemnité en deux parts. La première tient compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise ; la seconde, correspondant au complément indemnitaire annuel, tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:41 AM

Indemnité carburant : les demandes restent ouvertes jusqu’au 30 septembre 2026

Arrêté du 8 septembre 2026 portant report de la date limite de dépôt de la demande d'indemnité carburant prévue par le décret n° 333-2026 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant
>> La date limite de dépôt des demandes d’indemnité carburant est de nouveau reportée. Initialement fixée au 31 août 2026, elle est prolongée jusqu’au 30 septembre 2026.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:15 AM

Pollution agricole de l'eau : le curatif trois fois plus coûteux que le préventif, selon une étude

Un traitement curatif de la pollution de l'eau en nitrates et en pesticides est « en moyenne trois fois plus coûteux » qu'une approche préventive, selon les conclusions d'une étude menée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, dont l'AFP a pris connaissance lundi.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:10 AM

Retard de chantier : une pénalité contractuelle manifestement excessive peut être modérée par le juge

L’entreprise doit établir non seulement l’existence des fautes invoquées contre le maître d’ouvrage ou les autres intervenants, mais aussi leur lien direct avec le retard d’exécution et les préjudices réclamés. Des retards ponctuels dans la délivrance de visas ou d’avis techniques ne suffisent pas lorsqu’il n’est pas démontré qu’ils ont effectivement perturbé le chantier.
Pour obtenir une réduction des pénalités, le titulaire doit produire des éléments relatifs aux pratiques suivies dans des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat. Il ne peut utilement se borner à soutenir que le maître d’ouvrage n’a subi aucun préjudice ou un préjudice inférieur aux pénalités.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:05 AM

La Commission européenne propose un cadre restrictif pour limiter les locations saisonnières

La Commission européenne propose un cadre restrictif pour limiter les locations saisonnières | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

En qualifiant les zones de logements tendues, la Commission européenne veut donner aux Etats des outils pour agir contre la prolifération des meublés de tourisme.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 8:06 AM

Cybermalveillance.gouv.fr lance son 4e baromètre auprès des collectivités

Dans la continuité de ses actions à destination des collectivités, Cybermalveillance.gouv.fr réalise son 4e baromètre sur la maturité et les besoins des collectivités en matière de cybersécurité.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 8:03 AM

Commande publique : clauses et critères environnementaux sont désormais obligatoires dans presque tous les cas

Depuis le 22 août dernier, les dispositions de la loi Climat et résilience sont entrées en vigueur en matière de commande publique. Il s'agit d'une évolution extrêmement importante, puisqu'elle marque la fin du critère unique basé sur l'offre économiquement la mieux-disante : le choix doit maintenant tenir compte de critères environnementaux.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 8:01 AM

Écoles : 50.000 équipements achetés depuis l'été 2026 pour faire face aux canicules

Quelque 50.000 équipements de rafraîchissement ont déjà été acquis par des écoles et établissements scolaires depuis mi-juillet grâce au plan d'urgence lancé avec EDF, a annoncé mercredi 9 septembre 2026 le ministre de l'Education Edouard Geffray. "A date, on a déjà 50.000 équipements qui ont été acquis par des écoles et des établissements à travers toute la France", a indiqué le ministre sur TF1. "L'idée c'est qu'on puisse encore en acquérir d'autres évidemment dans les prochaines semaines. Donc tous les établissements sont invités à le faire", a-t-il ajouté.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:57 AM

Le conseil municipal était seul compétent pour décider de ne plus subventionner l’association.

La faculté d’attribuer une subvention communale procède de la compétence du conseil municipal prévue par l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. En vertu de l’article L. 2311-7 du même code, l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Cette compétence ne figure pas parmi les matières susceptibles d’être déléguées au maire sur le fondement de l’article L. 2122-22. La décision de mettre fin à une subvention relève donc de la même autorité que celle compétente pour l’accorder.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:55 AM

Sécurité civile : ce que contient le projet de loi présenté aux syndicats de sapeurs-pompiers

Si les syndicats de sapeurs-pompiers se disent « déçus », après la présentation du projet de loi sur la sécurité civile ce mardi 8 septembre, que faut-il véritablement retenir de ce texte ? Le point sur les principales mesures.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:52 AM

ERP sans locaux à sommeil : les pouvoirs de contrôle du maire rappelés

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ne modifie pas le régime de contrôle applicable aux établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil. En effet, en application des articles R. 143-14 et R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation (CCH), lesquels n'ont pas été modifiés par le décret précité, ces établissements n'étaient pas soumis, antérieurement, à instruction préalable de la commission de sécurité. Ni l'autorisation de travaux ni l'autorisation d'ouverture n'étaient exigées pour ces établissements.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:50 AM

Insuffisance professionnelle : le juge annule le licenciement d’une secrétaire de mairie car ses missions ne relevaient pas à son cadre d’emploi !

Les juges du TA de Lille viennent d’annuler le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une adjointe administrative territoriale affectée au secrétariat de la mairie : dans la mesure où ses missions ne relevaient pas de son cadre d’emplois, elle n’a pas pu être en mesure de démontrer son aptitude professionnelle à exercer ses fonctions.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:46 AM

Formation obligatoire d’intégration : attention à ne pas inscrire vos nouveaux agents trop tard !

Une adjointe territoriale vient d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du retard de la commune qui l’employait à l’inscrire à la formation obligatoire d’intégration.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:42 AM

La présence d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas automatiquement obstacle à l’accès à la fonction publique

Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 10, 7:34 AM

Améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi culturel

Comment améliorer l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs culturels ? Pour répondre à cette question, la ministre de la Culture a confié à Laetitia Bernard, journaliste à Radio France et aveugle de naissance, une mission qui met en jeu trois politiques publiques : l’emploi, le handicap et la culture.
« Garantir le droit fondamental d’accéder à un travail librement choisi au sein des métiers de la Culture » : c’est, des mots de Catherine Pégard, le cœur de la mission confiée à Laetitia Bernard, avec comme objectif l’amélioration de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Après avoir mesuré la situation de départ et recensé les freins à l’accès à l’emploi culturel, la mission formule 17 recommandations concrètes visant à :
- ouvrir les horizons des jeunes pour que la culture puisse devenir une perspective professionnelle possible ;
- rendre l’environnement de l’emploi culturel accessible ;
- réaffirmer la priorité donnée par le Gouvernement à l’accès des personnes en situation de handicap aux emplois culturel.
Cette mission concrétise l’engagement du ministère dans le cadre de la Commission nationale « Culture et Handicap » (CNCH) et répond aux demandes de la délégation « Culture » du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:13 AM

Action du contribuable, en Justice, en lieu et place de la commune : confirmation de la rigueur du juge dans l’appréciation de « l’intérêt matériel suffisant »

Action du contribuable, en Justice, en lieu et place de la commune : confirmation de la rigueur du juge dans l’appréciation de « l’intérêt matériel suffisant » | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’action du contribuable, en Justice, en lieu et place de la commune est une procédure dont les origines remontent à l’ère médiévale (I.A.), plus récemment intercommunalisée (I.B.). 

Analyse Landot Avocats

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:06 AM

Marché public européen : un candidat évincé ne peut obtenir la suspension d’une décision de rejet sans établir l’existence d’une urgence, caractérisant un préjudice grave et irréparable

Le demandeur doit établir que l’exécution de la décision contestée risque de lui causer un préjudice suffisamment grave et imminent avant que le Tribunal statue sur le recours principal. L’absence d’urgence suffit à justifier le rejet de la demande de référé, sans que des mesures de suspension ou des injonctions provisoires puissent être prononcées.

No comment yet.