Veille juridique du CDG13
1.3M views | +699 today
 
Scooped by Service Juridique CDG13
onto Veille juridique du CDG13
September 9, 5:51 AM

Trois mois pour formaliser la gouvernance du trinôme maire-DGS-dircab

Trois mois pour formaliser la gouvernance du trinôme maire-DGS-dircab | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

On parle souvent de la relation privilégiée entre le DGS et son maire, mais on oublie la plupart du temps un troisième acteur. En ajoutant le directeur de cabinet, en effet, il convient de bien définir les relations à trois qui se jouent à la tête des collectivités. Sans cet effort de formalisation, c’est en effet le DGS qui s’expose.

No comment yet.
Veille juridique du CDG13
Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
Your new post is loading...

Tags

Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:15 AM

Pollution agricole de l'eau : le curatif trois fois plus coûteux que le préventif, selon une étude

Un traitement curatif de la pollution de l'eau en nitrates et en pesticides est « en moyenne trois fois plus coûteux » qu'une approche préventive, selon les conclusions d'une étude menée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, dont l'AFP a pris connaissance lundi.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:10 AM

Retard de chantier : une pénalité contractuelle manifestement excessive peut être modérée par le juge

L’entreprise doit établir non seulement l’existence des fautes invoquées contre le maître d’ouvrage ou les autres intervenants, mais aussi leur lien direct avec le retard d’exécution et les préjudices réclamés. Des retards ponctuels dans la délivrance de visas ou d’avis techniques ne suffisent pas lorsqu’il n’est pas démontré qu’ils ont effectivement perturbé le chantier.
Pour obtenir une réduction des pénalités, le titulaire doit produire des éléments relatifs aux pratiques suivies dans des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat. Il ne peut utilement se borner à soutenir que le maître d’ouvrage n’a subi aucun préjudice ou un préjudice inférieur aux pénalités.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:05 AM

La Commission européenne propose un cadre restrictif pour limiter les locations saisonnières

La Commission européenne propose un cadre restrictif pour limiter les locations saisonnières | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

En qualifiant les zones de logements tendues, la Commission européenne veut donner aux Etats des outils pour agir contre la prolifération des meublés de tourisme.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:59 AM

Renouvellement et envoi des cartes électorales : un nouveau modèle d’enveloppe en vigueur !

Renouvellement et envoi des cartes électorales :  un nouveau modèle d’enveloppe en vigueur ! | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans la perspective des élections présidentielles des 18 avril et 2 mai 2027, La Poste a souhaité porter à la connaissance des communes, ses dernières évolutions concernant le modèle d’enveloppe de la carte électorale à utiliser dans ce cadre.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:57 AM

Signalisation routière : les limites à l’installation de silhouettes dissuasives

La signalisation routière en France est régie par des textes visant à garantir son homogénéité, sa lisibilité et sa crédibilité sur l'ensemble du territoire, et se doit de respecter la Convention de Vienne sur la signalisation routière de 1968. Ces textes reposent sur les principaux critères d'efficacité de la signalisation routière comme l'uniformité et l'homogénéité.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:51 AM

Trois mois pour formaliser la gouvernance du trinôme maire-DGS-dircab

Trois mois pour formaliser la gouvernance du trinôme maire-DGS-dircab | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

On parle souvent de la relation privilégiée entre le DGS et son maire, mais on oublie la plupart du temps un troisième acteur. En ajoutant le directeur de cabinet, en effet, il convient de bien définir les relations à trois qui se jouent à la tête des collectivités. Sans cet effort de formalisation, c’est en effet le DGS qui s’expose.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:47 AM

Maintien du congé spécial : Ce dispositif, qui n'a plus d'équivalent dans la FPE, bénéficie environ à 500 fonctionnaires dans la FPT

Le congé spécial trouve son origine dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 99). Il a été conçu comme un dispositif de fin de carrière afin de sécuriser la situation des fonctionnaires en détachement sur un emploi fonctionnel.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:28 AM

Télétravail des agents : le décret de 2016 est abrogé, ses règles passent dans le code général de la fonction publique

Télétravail des agents : le décret de 2016 est abrogé, ses règles passent dans le code général de la fonction publique | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Depuis le 1er août 2026, le décret du 11 février 2016 sur le télétravail dans la fonction publique n'existe plus. Ses règles ont été transférées dans le code général de la fonction publique, aux articles R. 431-1 à D. 433-11. Le décret du 7 mai 2026 qui opère ce transfert abroge 23 décrets, dont celui qui créait l'allocation forfaitaire de télétravail. Les délibérations et décisions qui citent ces textes renvoient désormais à des références abrogées.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:57 AM

Pour concilier transition écologique et cohésion sociale, le Haut-commissariat au Plan en appelle aux collectivités

Dans la dernière étude qu’il vient de livrer, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan se projette aux horizons 2035 et 2050. Il appelle à accélérer la transition écologique et la décarbonation, en donnant notamment un rôle prépondérant aux collectivités locales, pour faire évoluer notre modèle et maintenir notre cohésion sociale.
 
No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:51 AM

Comment accédez au service « Action sociale en partenariat » dans PEP’s ? (Mis à jour le 01/09/2026)

Depuis 2026, le dépôt et le suivi des dossiers d’aide-ménagère, d'aide habitats et d'aides exceptionnelles doivent être réalisés dans le nouveau service « Action sociale en partenariat » de la plateforme employeurs publics PEP’s.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:48 AM

Cyberattaque de l'AMF : l'association confirme une fuite de données et saisit la Cnil

L'Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) a confirmé le 4 septembre avoir été victime d'une attaque visant son site internet. L'incident a entraîné une fuite de données concernant notamment des abonnés à ses services d'information. L'association assure que son système d'information n’a pas été compromis dans son ensemble et indique avoir engagé les démarches réglementaires auprès de la Cnil.

 
No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:44 AM

La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation existante ou préviennent un litige à naître.

Lorsque la transaction engage une collectivité publique, le juge contrôle également qu’elle ne lui impose pas une charge dépourvue de contrepartie et ne constitue donc pas une libéralité consentie au cocontractant.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:41 AM

Dans les territoires et les établissements scolaires, la rentrée est placée sous le signe du sport 

Le ministère de l'Éducation nationale donne un nouvel élan au dispositif « deux heures de sport en plus au collège », ouvert dès cette année à tous les établissements publics volontaires. Une mobilisation nationale autour du sport sera déployée tout au long du mois de septembre avec l'opération « Septembre bouge », avec un point d'orgue le 14 septembre.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:13 AM

Action du contribuable, en Justice, en lieu et place de la commune : confirmation de la rigueur du juge dans l’appréciation de « l’intérêt matériel suffisant »

Action du contribuable, en Justice, en lieu et place de la commune : confirmation de la rigueur du juge dans l’appréciation de « l’intérêt matériel suffisant » | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’action du contribuable, en Justice, en lieu et place de la commune est une procédure dont les origines remontent à l’ère médiévale (I.A.), plus récemment intercommunalisée (I.B.). 

Analyse Landot Avocats

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:06 AM

Marché public européen : un candidat évincé ne peut obtenir la suspension d’une décision de rejet sans établir l’existence d’une urgence, caractérisant un préjudice grave et irréparable

Le demandeur doit établir que l’exécution de la décision contestée risque de lui causer un préjudice suffisamment grave et imminent avant que le Tribunal statue sur le recours principal. L’absence d’urgence suffit à justifier le rejet de la demande de référé, sans que des mesures de suspension ou des injonctions provisoires puissent être prononcées.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 6:04 AM

Habitation hors zone de desserte : la commune liée à son schéma de distribution d’eau potable élaboré en 2012 doit procéder au raccordement

Le délai de raccordement dans une zone desservie s’apprécie notamment au regard du coût et de la difficulté technique de l’extension du réseau ainsi que des modalités envisageables de financement. Pour une propriété située hors de la zone de desserte, la collectivité n’est pas tenue d’accepter automatiquement le raccordement. Son refus ne doit toutefois pas être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge vérifie à ce titre la situation de la propriété, la fiabilité des solutions alternatives, les études et orientations antérieurement adoptées par la collectivité, le coût prévisible des travaux et l’intérêt public attaché à la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:58 AM

Le projet de loi sur les polices municipales va-t-il être enterré ? 

Le projet de loi sur les polices municipales va-t-il être enterré ?  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

C'est plus que jamais le flou intégral qui règne sur l'examen du projet de loi donnant de nouvelles compétences aux policiers municipaux, dont l'examen est repoussé de mois en mois à l'Assemblée nationale. Maire info fait le point.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:55 AM

La définition d’un juriste territorial incompétent selon le juge

La définition d’un juriste territorial incompétent selon le juge | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Une récente affaire portée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise permet de rendre compte de ce qu’un employeur public peut légitimement attendre de son juriste territorial. Sinon, le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas loin...

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:49 AM

ASA : de nouvelles règles à connaître qui ne satisfont ni les organisations syndicales ni les employeurs territoriaux 

Les services de l'État viennent de publier un livret faisant le point sur « les droits » des agents en matière d'autorisations spéciales d'absence (ASA). Objectif : expliquer le contenu du décret du 6 juillet qui a fixé des règles uniformes en la matière, à l'échelle de tout le pays. 

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 9, 5:29 AM

Santé au travail : l’administration doit agir dès l’alerte de la médecine de prévention

Le juge apprécie globalement les faits invoqués, notamment les décisions affectant les responsabilités de l’agent, les appréciations professionnelles injustifiées, le maintien à l’écart de certaines fonctions et les conditions d’exécution des décisions juridictionnelles.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 5:01 AM

Congés maladie dans la fonction publique : les règles changent

Un décret paru au mois de juillet modifie en profondeur les règles régissant les arrêts de travail dans la fonction publique, pour les aligner sur les nouvelles dispositions en vigueur dans le privé. La plupart de ces nouvelles règles sont entrées en vigueur au 1er septembre. 
No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:55 AM

« Au-delà des cyberattaques, c’est la question de la confiance des usagers dans le service public qui est posée »

Les récentes cyberattaques contre de grands services publics remettent-elles en cause le mouvement de dématérialisation ? Elles montrent en tout cas que les décideurs publics doivent faire de ces enjeux une priorité, a fortiori à l’heure où l’IA s’apprête à bouleverser le service public et les métiers des agents. Johan Theuret, co fondateur du groupe de réflexion Le Sens du service public, répond aux questions de la Gazette.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:50 AM

Obsèques : une notice d'information obligatoire pour mieux accompagner les familles (synthèse Service Public)

À compter du 1er octobre 2026, les opérateurs funéraires devront remettre aux familles une notice d'information standardisée lors de l'organisation d'obsèques. Prévue par un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du 14 août 2026, cette notice présentera les principales informations sur les droits des familles et les prestations funéraires.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:46 AM

Marchés de représentation légale : le Conseil d’État précise les conditions du bénéfice de l’exclusion de publicité et de mise en concurrence (Analyse DAJ d’une décision CE de juillet 2026)

L’exception permettant de conclure un marché de services juridiques sans publicité ni mise en concurrence préalables doit être appréciée au regard des conditions concrètes d’exécution du contrat. Le seul fait que le titulaire soit un cabinet d’avocats ne suffit pas nécessairement.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13
September 8, 4:42 AM

Crèches : simplification du mode de calcul du nombre de professionnels qualifiés

Pour calculer le nombre de professionnels de catégorie 1 (dont les auxiliaires de puériculture et les éducatrices de jeunes enfants) devant être présents pour encadrer les jeunes enfants accueillis, un coefficient de 0,1 sera désormais appliqué par nombre de places d'accueil autorisé. Le SNPPE salue la simplification mais demande une revalorisation de ce coefficient, pour éviter que cette réforme ne se solde par "un recul de l’exigence de qualification". 

 
No comment yet.